[fi] Grandstand and canopy project 9/2026

Auto-translated from fi

Original title: Katsomo- ja katoshanke 9/2026

Kuusan Nuorisoseura r.y.

Published: Sep 22, 2026

Updated: Sep 22, 2026

Source: hilma_fi

About This Opportunity

This is a works contract in the construction and civil works and architecture and engineering sectors, with a focus on Ports, Demolition and Quantity Surveying. Located in Finland, Europe, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through Hilma Finland, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for civil works in the construction and civil works sector. Works contracts of this nature generally require demonstrated experience in similar infrastructure projects, adequate equipment and technical personnel, and financial capacity including bank guarantees. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

Description

Original language: fi

Katsomo- ja katoshanke 9/2026 1. HANKINNAN KOHDE JA TAVOITTEET Kuusan nuorisoseura ry pyytää tarjouksia katsomo- ja katoshankkeesta. Hanke käsittää seuraavat kokonaisuudet: (Tarkemmin leikkaus A-A suunnitelmissa) -Kesäteatterin katsomo: n. 500 paikkaa ja Katsomon katos: n. 330 m² (suunnitelmien mukaan) -Maatyöt, tukimuuri, salaoja- ja sadevesijärjestelmä, routasuojaus + alaosan antura Tilaaja toteuttaa osan töistä talkoilla. 2. URAKAN SISÄLTÖ JA TARJOUSPYYNTÖ Hanke sisältää kaksi (2) eri tarjottavaa kokonaisurakkaa (tarjouksen tulee sisältää kaikki työt, tarvikkeet, matkakulut ja velvoitteet): – 1 Katsomo (n. 500 paikkaa), katsomon katos (n. 330 m²) sekä kaikki näihin liittyvät rakennustekniset työt ja perustukset, rakenne- ja erikoissuunnitelmat, sekä rakennusvalvonnan vaatiman päärakennesuunnittelijan - 2 Maanrakennustyöt, maanpaineseinä rakennesuunnitelmineen sekä routasuojaus. - Tarjoajan tulee antaa kiinteähintainen tarjous kustakin tarjoamastaan kohdasta (1-2) erikseen (alv 0 %). - Hankkeen lupakuvat ja rajapinnat löytyvät tarjouspyynnön liitteenä olevista suunnitelmista ja dokumenteista. Tarjousten pohjana käytetään lupakuvia. - Tarjousten voimassaoloaika 3 kk. - Tilaaja ei käsittele vaihtoehtotarjouksia. - Melua aiheuttavat työt pitää suorittaa arkipäivinä klo 7.00-18.00 välisenä aikana (muina aikoina tarvitaan tilaajalta etukäteistä hyväksyntää). - aikataulutus sovitaan urakoitsijoiden kesken päätösvaiheessa. - Molempien osa-alueiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana oman osuuden kohdalla. AIKATAULU, VIIVÄSTYSSAKKO JA TAKUU Aikataulu on kriittinen kesäteatterin esityskauden vuoksi. -Purku: Tilaaja purkaa vanhat rakenteet (poislukien perustukset) talkoilla vuoden 2026 aikana. -Työmaan aloitus: 15.3.2027 (sään salliessa). -Hanke maanrakennuksen ja maanpaineseinän osalta valmis: 15.4.2027 (kohde vastaanotettuna ja siivottuna). -Hanke katsomon ja katoksen osalta osalta valmis: 15.6.2027 (kohde vastaanotettuna ja siivottuna). -Erityishuomio: 3.5.2027 alkaen näyttämöalueen on oltava vapaana teatterin käyttöön ilta-aikoina ja viikonloppuisin sekä sinne pitää pystyä rakentamaan näytelmän kulissit. -Työmaatuvallisuus: Nuorisoseuran piha ja talo on käytössä hankkeen ajan, joka pitää ottaa huomioon. Hankkeen on tarkoitus valmistua 15.6.2027 mennessä Viivästyssakko: - Mikäli kohde ei ole vastaanottokelpoinen 15.6.2027 mennessä, urakoitsija maksaa viivästyssakkoa 1,0 % (alv 0 %) urakkahinnasta per alkava viikko. - Mikäli viivästys jatkuu 1.7.2027 yli, tilaajalla on oikeus periä sakon lisäksi korvaus välittömistä taloudellisista vahingoista (esim. menetetyt tulot kesäteatterikaudelta). Takuu: -Yleinen takuuaika: 2 vuotta (alkaa koko urakan hyväksytystä vastaanotosta). -Erityistakuu: vesikate 10 vuotta ja teräsrakenteet 5 vuotta. -Kymmenvuotisvastuu: YSE 1998 mukainen vastuu piilevistä virheistä 10 vuotta. -Urakoitsijan on asetettava rakennusalan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaiset vakuudet. *Rakennusajan vakuus on 10 % urakkahinnasta (alv 0 %) *Takuuajan vakuus 2 % urakkahinnasta (alv 0 %). Vakuuden on oltava voimassa 3 kk yli takuuajan päättymisen. *Vakuudeksi hyväksytään pankkitakaus, vakuutusyhtiön takaus tai tilaajan hyväksymä muu vakuus.ALIURAKOITSIJAT -Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan käyttämänsä aliurakoitsijat tilaajalle ennen näiden työn aloitusta. Tilaajavastuulain mukaiset todistukset vaaditaan koko ketjulta. -Tilaajalla on oikeus hylätä aliurakoitsija, mikäli tämä ei täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai tilaajavastuulain mukaisia velvoitteita. Muuta: -Voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit sekä veronumero kaikilla työntekijöillä. -Nuorisoseuran pihan ja talon aktiivinen käyttö on huomioitava työturvallisuudessa. TARJOAJIEN POISSULKEMINEN JA SOVELTUVUUS SEKÄ ESITTELYT(Hankintalaki 1397/2016) Pakolliset poissulkemisperusteet (80 §): Hankintayksikkö sulkee tarjoajan pois kilpailutuksesta, mikäli tarjoajaa tai sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsentä koskee hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu lainvoimainen tuomio. Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet (81 §): Hankintayksikkö voi sulkea tarjoajan pois kilpailutuksesta, jos tarjoaja: -On konkurssissa, purkamis- tai saneerausmenettelyssä. -On syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen. -On laiminlyönyt verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamisen. -On aiemmissa hankintasopimuksissa syyllistynyt merkittäviin puutteisiin. Tarjoajan on täytettävä tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset velvoitteet. Soveltuvuuden arvioimiseksi tarjoajan tulee toimittaa: -Enintään 3 kk vanhat todistukset verojen maksamisesta, eläkevakuutuksista ja työehtosopimuksesta. -Selvitys voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta (vähintään 500 000 €) . - Kohteeseen tutustuminen on suositeltavaa. -Tarjouksen ja liitteiden tulee olla suomenkielisiä. - Yhteyshenkilö: Tapio Myllylä, 043 824 8504, tapio@rakennussuunnittelumyllyla.fi.Sijainti: Koskelantie 43, 41370 Kuusa., Lot 1: Katsomo- ja katoshanke 9/2026 1. HANKINNAN KOHDE JA TAVOITTEET Kuusan nuorisoseura ry pyytää tarjouksia katsomo- ja katoshankkeesta. Hanke käsittää seuraavat kokonaisuudet: (Tarkemmin leikkaus A-A suunnitelmissa) -Kesäteatterin katsomo: n. 500 paikkaa ja Katsomon katos: n. 330 m² (suunnitelmien mukaan) -Maatyöt, tukimuuri, salaoja- ja sadevesijärjestelmä, routasuojaus + alaosan antura Tilaaja toteuttaa osan töistä talkoilla. 2. URAKAN SISÄLTÖ JA TARJOUSPYYNTÖ Hanke sisältää kaksi (2) eri tarjottavaa kokonaisurakkaa (tarjouksen tulee sisältää kaikki työt, tarvikkeet, matkakulut ja velvoitteet): – 1 Katsomo (n. 500 paikkaa), katsomon katos (n. 330 m²) sekä kaikki näihin liittyvät rakennustekniset työt ja perustukset, rakenne- ja erikoissuunnitelmat, sekä rakennusvalvonnan vaatiman päärakennesuunnittelijan - 2 Maanrakennustyöt, maanpaineseinä rakennesuunnitelmineen sekä routasuojaus. - Tarjoajan tulee antaa kiinteähintainen tarjous kustakin tarjoamastaan kohdasta (1-2) erikseen (alv 0 %). - Hankkeen lupakuvat ja rajapinnat löytyvät tarjouspyynnön liitteenä olevista suunnitelmista ja dokumenteista. Tarjousten pohjana käytetään lupakuvia. - Tarjousten voimassaoloaika 3 kk. - Tilaaja ei käsittele vaihtoehtotarjouksia. - Melua aiheuttavat työt pitää suorittaa arkipäivinä klo 7.00-18.00 välisenä aikana (muina aikoina tarvitaan tilaajalta etukäteistä hyväksyntää). - aikataulutus sovitaan urakoitsijoiden kesken päätösvaiheessa. - Molempien osa-alueiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana oman osuuden kohdalla. AIKATAULU, VIIVÄSTYSSAKKO JA TAKUU Aikataulu on kriittinen kesäteatterin esityskauden vuoksi. -Purku: Tilaaja purkaa vanhat rakenteet (poislukien perustukset) talkoilla vuoden 2026 aikana. -Työmaan aloitus: 15.3.2027 (sään salliessa). -Hanke maanrakennuksen ja maanpaineseinän osalta valmis: 15.4.2027 (kohde vastaanotettuna ja siivottuna). -Hanke katsomon ja katoksen osalta osalta valmis: 15.6.2027 (kohde vastaanotettuna ja siivottuna). -Erityishuomio: 3.5.2027 alkaen näyttämöalueen on oltava vapaana teatterin käyttöön ilta-aikoina ja viikonloppuisin sekä sinne pitää pystyä rakentamaan näytelmän kulissit. -Työmaatuvallisuus: Nuorisoseuran piha ja talo on käytössä hankkeen ajan, joka pitää ottaa huomioon. Hankkeen on tarkoitus valmistua 15.6.2027 mennessä Viivästyssakko: - Mikäli kohde ei ole vastaanottokelpoinen 15.6.2027 mennessä, urakoitsija maksaa viivästyssakkoa 1,0 % (alv 0 %) urakkahinnasta per alkava viikko. - Mikäli viivästys jatkuu 1.7.2027 yli, tilaajalla on oikeus periä sakon lisäksi korvaus välittömistä taloudellisista vahingoista (esim. menetetyt tulot kesäteatterikaudelta). Takuu: -Yleinen takuuaika: 2 vuotta (alkaa koko urakan hyväksytystä vastaanotosta). -Erityistakuu: vesikate 10 vuotta ja teräsrakenteet 5 vuotta. -Kymmenvuotisvastuu: YSE 1998 mukainen vastuu piilevistä virheistä 10 vuotta. -Urakoitsijan on asetettava rakennusalan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaiset vakuudet. *Rakennusajan vakuus on 10 % urakkahinnasta (alv 0 %) *Takuuajan vakuus 2 % urakkahinnasta (alv 0 %). Vakuuden on oltava voimassa 3 kk yli takuuajan päättymisen. *Vakuudeksi hyväksytään pankkitakaus, vakuutusyhtiön takaus tai tilaajan hyväksymä muu vakuus.ALIURAKOITSIJAT -Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan käyttämänsä aliurakoitsijat tilaajalle ennen näiden työn aloitusta. Tilaajavastuulain mukaiset todistukset vaaditaan koko ketjulta. -Tilaajalla on oikeus hylätä aliurakoitsija, mikäli tämä ei täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai tilaajavastuulain mukaisia velvoitteita. Muuta: -Voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit sekä veronumero kaikilla työntekijöillä. -Nuorisoseuran pihan ja talon aktiivinen käyttö on huomioitava työturvallisuudessa. TARJOAJIEN POISSULKEMINEN JA SOVELTUVUUS SEKÄ ESITTELYT(Hankintalaki 1397/2016) Pakolliset poissulkemisperusteet (80 §): Hankintayksikkö sulkee tarjoajan pois kilpailutuksesta, mikäli tarjoajaa tai sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsentä koskee hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu lainvoimainen tuomio. Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet (81 §): Hankintayksikkö voi sulkea tarjoajan pois kilpailutuksesta, jos tarjoaja: -On konkurssissa, purkamis- tai saneerausmenettelyssä. -On syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen. -On laiminlyönyt verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamisen. -On aiemmissa hankintasopimuksissa syyllistynyt merkittäviin puutteisiin. Tarjoajan on täytettävä tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset velvoitteet. Soveltuvuuden arvioimiseksi tarjoajan tulee toimittaa: -Enintään 3 kk vanhat todistukset verojen maksamisesta, eläkevakuutuksista ja työehtosopimuksesta. -Selvitys voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta (vähintään 500 000 €) . - Kohteeseen tutustuminen on suositeltavaa. -Tarjouksen ja liitteiden tulee olla suomenkielisiä. - Yhteyshenkilö: Tapio Myllylä, 043 824 8504, tapio@rakennussuunnittelumyllyla.fi.Sijainti: Koskelantie 43, 41370 Kuusa. CPV: 45000000 45212322 45223210 45212000 44112110 Organisation: Kuusan Nuorisoseura r.y. Procedure: open Documents: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procedure/37451/enotice/57450

Data provenance

This notice is sourced from Hilma Finland and was originally published on September 22, 2026. Last refreshed today. Original language: fi. BidsFactory mirrors official procurement notices and links back to the source for full legal text.

About Kuusan Nuorisoseura r.y.

Kuusan Nuorisoseura r.y. has issued 5 procurement notices on BidsFactory, including 1 currently open and 1 awarded contracts. Activity concentrates in General Supplies & Services, Architecture & Engineering Services, and Construction & Civil Works. All notices are published for Finland. Notices are distributed via Hilma Finland. Most recent publication: September 22, 2026.

Frequently asked questions about this tender

Who is the contracting authority?

This notice was issued by Kuusan Nuorisoseura r.y. in Finland. The authority is responsible for evaluating bids, awarding the contract, and managing performance.

What type of contract is this?

This is a Works contract in the Construction & Civil Works sector. The classification helps bidders match the opportunity to their qualifications and registered scope of supply.

Where will the contract be performed?

The contract is for delivery in Finland. Foreign bidders should review local registration, taxation, and any in-country presence requirements before submitting.

How can I submit a bid?

Visit Hilma Finland to access the full notice, required documents, and submission instructions provided by the contracting authority.