Kaustinen municipality construction professional works 2027

Auto-translated from fi

Original title: Kaustisen kunnan rakennusammattimiestyöt 2027

Kaustisen kunta

Published: Nov 5, 2026

Updated: Nov 5, 2026

Source: Hilma Finland

About This Opportunity

This is a framework agreement contract in the construction and civil works sector, with a focus on Buildings and Demolition. Located in Finland, Europe, this opportunity is open to firms and consortiums.

Published through Hilma Finland, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for framework agreement in the construction and civil works sector. Framework agreements establish terms for recurring procurement over a defined period. Selected firms are called upon as needs arise, making this a longer-term engagement opportunity. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.

Description

Original language: fi

Kaustisen kunnan rakennusammattimiestyöt 2027 Hankinnan kohteena ovat erillisillä työtilauksilla tilattavat rakennusurakkaluonteiset korjaus-, kunnossapito- ja rakennustyöt. Urakoitsija vastaa jokaisen työtilauksen osalta työn toteutuksesta, työnjohdosta, työturvallisuudesta ja sopimuksenmukaisesta lopputuloksesta. Työt tilataan tuntiveloitteisina laskutyöurakoina. Puitejärjestelyyn valitaan enintään kolme hyväksyttävän tarjouksen jättänyttä urakoitsijaa. Jos hyväksyttäviä tarjouksia saadaan vähemmän kuin kolme, puitejärjestely voidaan muodostaa yhdestä tai kahdesta urakoitsijasta. Urakoitsijat asetetaan etusijajärjestykseen tarjotun hyväksyttävän tuntihinnan perusteella siten, että halvimman tuntihinnan tarjonnut urakoitsija sijoittuu ensimmäiseksi. Tarjotut työt liittyvät kiinteistöjen korjaus- ja rakennustöihin. Työt suoritetaan tuntiveloitusperiaatteella. Sopimusjärjestely on voimassa 1.1.2027–31.12.2027. Teetettävät työt ovat pääosin satunnaisia, eikä työmäärästä anneta tuntitakuuta. Tarjottavalla rakennusammattimieshenkilöstöllä on oltava alan soveltuva tutkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus RAM-töistä (rakennusammattimiestyöt, kiinteistöjen korjaus-, kunnossapito- ja rakennustyöt) tai ilman soveltuvaa tutkintoa vähintään viiden vuoden työkokemus RAM-töistä. Tilaaja voi pyytää todentavat tiedot ennen sopimuksen tekemistä tai sopimuskauden aikana. Tilaus osoitetaan ensisijaisesti etusijajärjestyksessä ensimmäiselle urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee kahden työpäivän kuluessa tilausta koskevan kirjallisen tiedustelun lähettämisestä ilmoittaa kirjallisesti, pystyykö se aloittamaan ja toteuttamaan työn tilaajan ilmoittamassa aikataulussa. Tilaaja ilmoittaa yhteydenotossa työn kohteen, alustavan laajuuden sekä työn edellyttämän aloitus- ja valmistumisajankohdan. Aikataulun tulee olla työtilauksen laatuun, laajuuteen ja kiireellisyyteen nähden kohtuullinen. Jos urakoitsija ei vastaa määräajassa tai ilmoittaa, ettei se kykene toteuttamaan työtä ilmoitetussa aikataulussa, tilaus voidaan osoittaa etusijajärjestyksessä seuraavalle urakoitsijalle. Hylkäämisperusteet Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia toimitus- tai sopimusehtoja eikä muita tarjouspyynnöstä poikkeavia ehtoja. Tarjous hylätään, jos poikkeava ehto on olennainen, vaikuttaa tarjouksen vertailukelpoisuuteen tai vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun. Muulla kuin suomen kielellä laaditut tarjoukset hylätään. Myöhästyneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö hylkää tarjouksen, jos tarjous on olennaisesti tarjouspyynnön vastainen tai vertailukelvoton eikä puutetta voida korjata tai täsmentää vaarantamatta tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa täsmentämään tai täydentämään epäolennaisesti puutteellista tarjousta. Täydentämisellä ei saa muuttaa tarjouksen hintaa, vertailuasemaa tai muuta olennaista sisältöä. Hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Keskeyttämisestä tehdään perusteltu päätös. Asiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjojen julkisuus määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella. Tarjoajan tulee yksilöidä tarjouksestaan liike- tai ammattisalaisuuksina pitämänsä tiedot ja perustella salassapitovaatimus. Hankintayksikkö ratkaisee asiakirjojen julkisuuden tapauskohtaisesti voimassa olevan lainsäädännön perusteella. Tarjousten vertailussa käytettyä hintatietoa ei lähtökohtaisesti pidetä liikesalaisuutena. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava rakennusurakkaa koskeva pienhankinta. Hankintaan ei sovelleta hankintalain kansallisia hankintamenettelyjä koskevia säännöksiä. Hankintayksikkö toteuttaa kilpailutuksen vapaaehtoisesti HILMA-palvelussa avoimena pienhankintamenettelynä ja noudattaa tässä tarjouspyynnössä ilmoitettuja menettelysääntöjä, Kaustisen kunnan hankintaohjeita sekä avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita. TÖIDEN SUORITTAMISEN LASKUTUSPERUSTEET Maksuehto on 21 päivää netto hyväksyttävän verkkolaskun saapumisesta. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Laskutus-, toimitus-, käsittely- tai muita vastaavia lisiä ei hyväksytä. Laskussa tulee olla tilaajan ilmoittama viite, työkohde, tilausnumero, työpäivät, työntekijäkohtaiset työtunnit sekä materiaalien erittely. Laskutettavien työtuntien tulee perustua tilaajan yhteyshenkilön hyväksymään tuntierittelyyn, työraporttiin tai työmaapäiväkirjaan. Urakoitsijan on toimitettava tuntierittely tilaajan hyväksyttäväksi ennen laskuttamista. Tilaajalla on oikeus palauttaa puutteellinen tai virheellinen lasku, jolloin maksuaika alkaa korjatun ja laskutusvaatimukset täyttävän laskun vastaanottamisesta. PUITESOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN Tilaajalla on oikeus irtisanoa puitesopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, jos urakoitsija ei enää täytä tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia, laiminlyö toistuvasti työtilauksiin vastaamisen tai kieltäytyy toistuvasti työtilauksista ilman hyväksyttävää syytä. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella, jos urakoitsija ei korjaa rikkomustaan tilaajan kirjallisesti asettamassa kohtuullisessa määräajassa. Vakavan sopimusrikkomuksen perusteella sopimus voidaan purkaa ilman korjausaikaa. Irtisanominen ja purkaminen on tehtävä kirjallisesti. Puitesopimuksen päättyminen ei vaikuta ennen sopimuksen päättymistä annettujen työtilausten voimassaoloon, ellei tilaaja kirjallisesti toisin ilmoita tai työtilauksen jatkamisesta aiheudu tilaajalle olennaista haittaa tai riskiä. Hyväksyttävänä syynä voidaan pitää esimerkiksi urakoitsijan perusteltua resurssi- tai kapasiteettiestettä, jota urakoitsija ei ole voinut kohtuudella ennakoida tai välttää. Pelkkä yksittäisestä työtilauksesta kieltäytyminen ei ole sopimuksen irtisanomisperuste., Lot 1: Kaustisen kunnan rakennusammattimiestyöt 2027 Hankinnan kohteena ovat erillisillä työtilauksilla tilattavat rakennusurakkaluonteiset korjaus-, kunnossapito- ja rakennustyöt. Urakoitsija vastaa jokaisen työtilauksen osalta työn toteutuksesta, työnjohdosta, työturvallisuudesta ja sopimuksenmukaisesta lopputuloksesta. Työt tilataan tuntiveloitteisina laskutyöurakoina. Puitejärjestelyyn valitaan enintään kolme hyväksyttävän tarjouksen jättänyttä urakoitsijaa. Jos hyväksyttäviä tarjouksia saadaan vähemmän kuin kolme, puitejärjestely voidaan muodostaa yhdestä tai kahdesta urakoitsijasta. Urakoitsijat asetetaan etusijajärjestykseen tarjotun hyväksyttävän tuntihinnan perusteella siten, että halvimman tuntihinnan tarjonnut urakoitsija sijoittuu ensimmäiseksi. Tarjotut työt liittyvät kiinteistöjen korjaus- ja rakennustöihin. Työt suoritetaan tuntiveloitusperiaatteella. Sopimusjärjestely on voimassa 1.1.2027–31.12.2027. Teetettävät työt ovat pääosin satunnaisia, eikä työmäärästä anneta tuntitakuuta. Tarjottavalla rakennusammattimieshenkilöstöllä on oltava alan soveltuva tutkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus RAM-töistä (rakennusammattimiestyöt, kiinteistöjen korjaus-, kunnossapito- ja rakennustyöt) tai ilman soveltuvaa tutkintoa vähintään viiden vuoden työkokemus RAM-töistä. Tilaaja voi pyytää todentavat tiedot ennen sopimuksen tekemistä tai sopimuskauden aikana. Tilaus osoitetaan ensisijaisesti etusijajärjestyksessä ensimmäiselle urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee kahden työpäivän kuluessa tilausta koskevan kirjallisen tiedustelun lähettämisestä ilmoittaa kirjallisesti, pystyykö se aloittamaan ja toteuttamaan työn tilaajan ilmoittamassa aikataulussa. Tilaaja ilmoittaa yhteydenotossa työn kohteen, alustavan laajuuden sekä työn edellyttämän aloitus- ja valmistumisajankohdan. Aikataulun tulee olla työtilauksen laatuun, laajuuteen ja kiireellisyyteen nähden kohtuullinen. Jos urakoitsija ei vastaa määräajassa tai ilmoittaa, ettei se kykene toteuttamaan työtä ilmoitetussa aikataulussa, tilaus voidaan osoittaa etusijajärjestyksessä seuraavalle urakoitsijalle. Hylkäämisperusteet Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia toimitus- tai sopimusehtoja eikä muita tarjouspyynnöstä poikkeavia ehtoja. Tarjous hylätään, jos poikkeava ehto on olennainen, vaikuttaa tarjouksen vertailukelpoisuuteen tai vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun. Muulla kuin suomen kielellä laaditut tarjoukset hylätään. Myöhästyneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö hylkää tarjouksen, jos tarjous on olennaisesti tarjouspyynnön vastainen tai vertailukelvoton eikä puutetta voida korjata tai täsmentää vaarantamatta tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa täsmentämään tai täydentämään epäolennaisesti puutteellista tarjousta. Täydentämisellä ei saa muuttaa tarjouksen hintaa, vertailuasemaa tai muuta olennaista sisältöä. Hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Keskeyttämisestä tehdään perusteltu päätös. Asiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjojen julkisuus määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella. Tarjoajan tulee yksilöidä tarjouksestaan liike- tai ammattisalaisuuksina pitämänsä tiedot ja perustella salassapitovaatimus. Hankintayksikkö ratkaisee asiakirjojen julkisuuden tapauskohtaisesti voimassa olevan lainsäädännön perusteella. Tarjousten vertailussa käytettyä hintatietoa ei lähtökohtaisesti pidetä liikesalaisuutena. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava rakennusurakkaa koskeva pienhankinta. Hankintaan ei sovelleta hankintalain kansallisia hankintamenettelyjä koskevia säännöksiä. Hankintayksikkö toteuttaa kilpailutuksen vapaaehtoisesti HILMA-palvelussa avoimena pienhankintamenettelynä ja noudattaa tässä tarjouspyynnössä ilmoitettuja menettelysääntöjä, Kaustisen kunnan hankintaohjeita sekä avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita. TÖIDEN SUORITTAMISEN LASKUTUSPERUSTEET Maksuehto on 21 päivää netto hyväksyttävän verkkolaskun saapumisesta. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Laskutus-, toimitus-, käsittely- tai muita vastaavia lisiä ei hyväksytä. Laskussa tulee olla tilaajan ilmoittama viite, työkohde, tilausnumero, työpäivät, työntekijäkohtaiset työtunnit sekä materiaalien erittely. Laskutettavien työtuntien tulee perustua tilaajan yhteyshenkilön hyväksymään tuntierittelyyn, työraporttiin tai työmaapäiväkirjaan. Urakoitsijan on toimitettava tuntierittely tilaajan hyväksyttäväksi ennen laskuttamista. Tilaajalla on oikeus palauttaa puutteellinen tai virheellinen lasku, jolloin maksuaika alkaa korjatun ja laskutusvaatimukset täyttävän laskun vastaanottamisesta. PUITESOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN Tilaajalla on oikeus irtisanoa puitesopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, jos urakoitsija ei enää täytä tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia, laiminlyö toistuvasti työtilauksiin vastaamisen tai kieltäytyy toistuvasti työtilauksista ilman hyväksyttävää syytä. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella, jos urakoitsija ei korjaa rikkomustaan tilaajan kirjallisesti asettamassa kohtuullisessa määräajassa. Vakavan sopimusrikkomuksen perusteella sopimus voidaan purkaa ilman korjausaikaa. Irtisanominen ja purkaminen on tehtävä kirjallisesti. Puitesopimuksen päättyminen ei vaikuta ennen sopimuksen päättymistä annettujen työtilausten voimassaoloon, ellei tilaaja kirjallisesti toisin ilmoita tai työtilauksen jatkamisesta aiheudu tilaajalle olennaista haittaa tai riskiä. Hyväksyttävänä syynä voidaan pitää esimerkiksi urakoitsijan perusteltua resurssi- tai kapasiteettiestettä, jota urakoitsija ei ole voinut kohtuudella ennakoida tai välttää. Pelkkä yksittäisestä työtilauksesta kieltäytyminen ei ole sopimuksen irtisanomisperuste. CPV: 45000000 Organisation: Kaustisen kunta Procedure: open Documents: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procedure/38105/enotice/58556

Data provenance

This notice is sourced from Hilma Finland and was originally published on November 5, 2026. Last refreshed today. Original language: fi. BidsFactory mirrors official procurement notices and links back to the source for full legal text.

About Kaustisen kunta

Kaustisen kunta has issued 17 procurement notices on BidsFactory, including 3 currently open and 3 awarded contracts. Activity concentrates in Construction & Civil Works, General Supplies & Services, and Energy & Power. All notices are published for Finland. Notices are distributed via Hilma Finland and TED - Tenders Electronic Daily (EU). Most recent publication: November 5, 2026.

Frequently asked questions about this tender

Who is the contracting authority?

This notice was issued by Kaustisen kunta in Finland. The authority is responsible for evaluating bids, awarding the contract, and managing performance.

What type of contract is this?

This is a Framework agreement contract in the Construction & Civil Works sector. The classification helps bidders match the opportunity to their qualifications and registered scope of supply.

Where will the contract be performed?

The contract is for delivery in Finland. Foreign bidders should review local registration, taxation, and any in-country presence requirements before submitting.

How can I submit a bid?

Visit Hilma Finland to access the full notice, required documents, and submission instructions provided by the contracting authority.