KO242_41_2026 SUPPLY OF EQUIPMENT FOR THE BIOAESTHETIC COSMETOLOGY LABORATORY at UWSB Merito in Gdańsk, ITS INSTALLATION AND TRAINING OF THE ORDERING PARTY'S PERSONNEL IN THE OPERATION OF SELECTED DEVICES at the Ordering Party's premises. 1. Diagnostic and computer skin examination device 1 piece.
About This Opportunity
This is a supplies contract in the health and medical services and general supplies sectors, with a focus on Medical Equipment. Located in Poland, Europe, this opportunity is open to firms and consortiums. Proposals must be submitted before July 17, 2026.
Published through Baza Konkurencyjności, a national government procurement portal. Public procurement tenders follow the country's national bidding regulations and may have specific eligibility and documentation requirements for the supply of goods in the health and medical services sector. Supply contracts typically require bidders to demonstrate product compliance with technical specifications, delivery capacity, and relevant certifications. Interested parties should review the full documentation on the original source before submitting their proposal.
Description
Original language: PolishCzęść 1: Urządzenie diagnostyczno-komputerowe badanie skóry 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Warunki zmiany umowy: Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Zapytania ofertowego oraz oferty Wykonawcy w zakresie: a) zmiana terminu wykonania zamówienia lub terminów pośrednich: • z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień, • z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania, • na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji, • z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym terminie - maksymalnie o czas trwania tych przyczyn, • z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności), • na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres, b) polegających na dostarczeniu typów i modeli urządzeń innych niż zaoferowane, w przypadku gdy urządzenia wskazane w formularzu ofertowym w okresie realizacji zamówienia staną się trudno dostępne na rynku lub zostaną wycofane przez producenta (po uprzednim wiarygodnym uzasadnieniu); dostarczenie urządzeń innych niż zaoferowane w formularzu ofertowym będzie dopuszczalne pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz wykazania przez Wykonawcę, że są one o porównywalnej funkcjonalności i posiadają parametry nie gorsze od urządzeń zaoferowanych; zmiana typów i modeli urządzeń nie może powodować zmiany ceny jednostkowych za urządzenia.
Zamawiający: Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
Kategoria: Dostawa
CPV: 33124100-6, 33166000-1
Data provenance
This notice is sourced from Baza Konkurencyjności and was originally published on June 15, 2026. Last refreshed today. Original language: Polish. BidsFactory mirrors official procurement notices and links back to the source for full legal text.
About Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku has issued 11 procurement notices on BidsFactory, including 3 currently open and 0 awarded contracts. Activity concentrates in Education & Training, Information & Communication Technology, and Health & Medical. All notices are published for Poland. Notices are distributed via Baza Konkurencyjności. Most recent publication: June 16, 2026.
Frequently asked questions about this tender
Who is the contracting authority?
This notice was issued by Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku in Poland. The authority is responsible for evaluating bids, awarding the contract, and managing performance.
What type of contract is this?
This is a Supplies contract in the Health & Medical sector. The classification helps bidders match the opportunity to their qualifications and registered scope of supply.
Where will the contract be performed?
The contract is for delivery in Poland. Foreign bidders should review local registration, taxation, and any in-country presence requirements before submitting.
How can I submit a bid?
Visit Baza Konkurencyjności to access the full notice, required documents, and submission instructions provided by the contracting authority.
When does this tender close?
The submission deadline is July 17, 2026. You have 23 days left to prepare and submit your proposal to the contracting authority.
Find tenders like this automatically
Set up alerts and filters that match your business — never miss a relevant opportunity again.