KO242_41_2026 DOSTAWA SPRZĘTU DLA PRACOWNI KOSMETOLOGII BIOESTETYCZNEJ w UWSB Merito w Gdańsku, JEGO INSTALACJA ORAZ PRZESZKOLENIE PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO Z OBSŁUGI WYBRANYCH URZĄDZEŃ w siedzibie Zamawiające. 1. Urządzenie diagnostyczno-komputerowe badanie skóry 1 sztuka.

Część 1: Urządzenie diagnostyczno-komputerowe badanie skóry 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. Warunki zmiany umowy: Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Zapytania ofertowego oraz oferty Wykonawcy w zakresie: a) zmiana terminu wykonania zamówienia lub terminów pośrednich: • z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień, • z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania, • na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji, • z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym terminie - maksymalnie o czas trwania tych przyczyn, • z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności), • na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres, b) polegających na dostarczeniu typów i modeli urządzeń innych niż zaoferowane, w przypadku gdy urządzenia wskazane w formularzu ofertowym w okresie realizacji zamówienia staną się trudno dostępne na rynku lub zostaną wycofane przez producenta (po uprzednim wiarygodnym uzasadnieniu); dostarczenie urządzeń innych niż zaoferowane w formularzu ofertowym będzie dopuszczalne pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz wykazania przez Wykonawcę, że są one o porównywalnej funkcjonalności i posiadają parametry nie gorsze od urządzeń zaoferowanych; zmiana typów i modeli urządzeń nie może powodować zmiany ceny jednostkowych za urządzenia. Zamawiający: Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku Kategoria: Dostawa CPV: 33124100-6, 33166000-1