Przygotowanie treści merytorycznych do przedmiotów studiów inżynierskich na kierunku Logistyka prowadzonych w formule kursów on-line

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, określoną w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pt. „Kształcimy Liderów Zrównoważonej Logistyki” FERS.01.05-IP.08-0059/23. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie treści merytorycznych do przedmiotów studiów na kierunku Logistyka prowadzonych w formule kursów on-line: 1. TYTUŁ: Projektowanie procesów - Laboratorium Chorzów 2. TYTUŁ: Automatyzacja i robotyzacja - Laboratorium Chorzów Miejsce i termin wykonania zamówienia: zgodnie z załącznikami do niniejszego zapytania (HARMONOGRAM). Szczegółowa specyfikacja poszczególnych przedmiotów, jak i wymagań stawianych autorom znajduje się w załącznikach do niniejszego zapytania: SPECYFIKACJA oraz ZAKRES DZIEŁA. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujący sposób: projektowanie procesu dydaktycznego, które obejmuje opracowanie rezultatów opisanych w Załączniku - Zakres dzieła oraz zgodnie z załączonym do Zapytania Harmonogramem. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z zespołem produkcyjnym części online, przez cały okres projektowania i produkcji oraz podczas pierwszego procesu dydaktycznego. Autor treści przeniesie prawa majątkowe do dostarczonych treści na Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, zezwoli na przygotowania utworów potomnych oraz opracowań utworu i weźmie odpowiedzialność za ew. roszczenia osób trzecich, których treści autor dostarczyłby bezprawnie. Autor wyrazi zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w procesie dydaktycznym (zdjęcie o autorze, nagrania audio-wideo - o ile dotyczy). Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. Pytania mogą być zadawane tylko w Bazie Konkurencyjności najpóźniej do 3 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania przesłane po terminie oraz w inny sposób, niż wskazany wyżej. Zgodnie z pkt. 1) Sekcji 3.2.3. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, dla zamówień udzielanych w projektach perspektywy 2021-2027, wszystkie oferty powinny być składane za pośrednictwem aplikacji BK2021. Komunikacja między zamawiającym a oferentem (pytania/odpowiedzi) również musi odbywać się za pośrednictwem aplikacji BK2021. Zamawiający może dokonać zmiany Zapytania Ofertowego. Zmiana zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne przedmioty (osobno Tytuły: 1 i 2). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności, jeżeli: - cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania, - nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu - wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, - mimo wyboru najkorzystniejszej oferty, realizacja danego zamówienia byłaby niecelowa lub nie prowadziła do osiągnięcia zamierzonego przez Zamawiającego celu, - w interesie Zamawiającego leży przeprowadzenie dodatkowych analiz lub zebranie dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, co wymaga powtórnego wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia. Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem jego oferty, Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. Warunki zmiany umowy: Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Zapytania ofertowego oraz oferty Wykonawcy w zakresie: a)zmiana terminu wykonania zamówienia lub terminów pośrednich: -z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień; -z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania; -na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji; -z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym terminie - maksymalnie o czas trwania tych przyczyn; -z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności); -na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres. Zamawiający: Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu Kategoria: Usługa CPV: 80300000-7