zakup wraz z dostawą Walcówki AlMgSi w stanie T4 o średnicy 9,50 mm / the purchase and delivery of AlMgSi wire rod in the T4 condition with a diameter of 9.50 mm

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą Walcówki AlMgSi w stanie T4 o średnicy 9,50 mm minimum jedną szarżę produkcyjną lub więcej. wartość zamówienia planowana jest na wartość 370 000 $. Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności, lecz nie wyłącznie: zakup wraz dostawą, obejmującą również, transport przedmiotu zamówienia DAP oraz przygotowanie wymaganej dokumentacji (certyfikat jakości) Surowiec będzie służyć do wytwarzania innowacyjnych prototypów kabli. 2.Dostarczany w ramach zamówienia surowiec powinien posiadać certyfikat jakości zgodnie z PN-EN-10204:2006 (zawierający parametry techniczne). English Version The subject of the contract is the purchase and delivery of AlMgSi wire rod in the T4 condition with a diameter of 9.50 mm, comprising at least one production batch or more, provided that the value of the contract is planned to be $370,000 The subject of the contract comprises, in particular but not exclusively: the purchase and delivery, including DAP transport of the subject of the contract and the preparation of the required documentation (quality certificate) The raw material will be used for the manufacture of innovative cable prototypes. 2. The raw material supplied under the contract should be accompanied by a quality certificate in accordance with PN-EN-10204:2006 (including technical specifications). Zamówienia uzupełniające: - Warunki zmiany umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty: a) gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w dniu podpisania umowy/ umowy warunkowej, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy, b) z powodu działania siły wyższej, c) z powodu zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych „FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2021–2027 (FENG) ” oraz „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, możliwa jest zmiana umowy w zakresie adekwatnym. d) W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT możliwa jest zmiana umowy w zakresie adekwatnym. e) z powodu zmiany terminu realizacji zamówienia na życzenie Zamawiającego w przypadku, gdy odbiór przedmiotu dostawy będzie uzależniony od obecności innych, niezbędnych, surowców lub urządzeń. f) z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia -maksymalnie o okres przestojów i opóźnień English version The Contracting Authority reserves the right to make amendments to the contract with the Contractor in relation to the content of the tender submitted by the Contractor: a) where a legal, economic or technical circumstance arises which could not have been foreseen on the date of signing the contract or the conditional contract, resulting in the impossibility of the proper performance of the contract, b) due to force majeure, c) due to changes to any regulations, provisions or other documents, including the programme documents ‘EUROPEAN FUNDS FOR A MODERN ECONOMY 2021–2027 (FENG)’ and the ‘Guidelines on the Eligibility of Expenditure for 2021–2027’, the contract may be amended to the extent necessary. d) In the event of a change to the official VAT rate, the contract may be amended accordingly. e) due to a change in the contract completion date at the Contracting Authority’s request, where acceptance of the subject matter of the contract is dependent on the availability of other essential raw materials or equipment. f) due to downtime and delays caused by the Client, which have a direct impact on the timely performance of the contract – by a maximum of the duration of such downtime and delays Zamawiający: TELE-FONIKA KABLE S.A. Kategoria: Dostawa CPV: 14620000-3, 14721000-1, 14721100-2