Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, sob o regime de empreitada por preço global, para a execução da readequação da pista de corrida do Campo Municipal do Município de Pontão/RS, conforme especificações constantes no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.
Licitação adjudicada
O órgão contratante já selecionou o adjudicatário desta licitação.
Sobre esta licitação
Works contract awarded by Municipio DE Pontao (Brazil): Contratação de empresa especializada em obras e serviços de. construction & civil works. Published 2026.
Este contrato es de obras en el sector Construção e obras civis. Ubicada en Brasil, América Latina, esta licitación está abierta a empresas y UTE, con un presupuesto estimado de BRL 124,293.
Publicada a través de PNCP Rio Grande do Sul, um portal nacional de contratações públicas. Editais de licitação seguem a Lei 14.133/2021 e podem exigir documentos de habilitação técnica e econômico-financeira específicos para obras civis no setor Construção e obras civis. Contratos de obras dessa natureza geralmente exigem experiência comprovada em projetos de infraestrutura similares, equipamento e equipe técnica adequados, e capacidade financeira incluindo garantias bancárias. Este contrato já foi adjudicado. As informações são publicadas para fins de transparência e inteligência de mercado.
Descrição
Traduzido automaticamente do PortuguêsContratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, sob o regime de empreitada por preço global, para a execução da readequação da pista de corrida do Campo Municipal do Município de Pontão/RS, conforme especificações constantes no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.
Órgão: MUNICIPIO DE PONTAO
Local: Pontão, Rio Grande do Sul
Modalidade: Concorrência - Eletrônica
Procedência dos dados
Este aviso é proveniente de PNCP Rio Grande do Sul e foi originalmente publicado em 2 de abril de 2026. Atualizado há 13 dias. Idioma original: Português. BidsFactory espelha avisos oficiais de compras públicas e sempre direciona à fonte para o texto legal completo.
Sobre MUNICIPIO DE PONTAO
MUNICIPIO DE PONTAO publicou 82 avisos de contratação na BidsFactory, sendo 2 atualmente abertos e 65 contratos adjudicados. A atividade concentra-se em Suprimentos e equipamentos, Transporte e logística & Educação e capacitação. Todos os avisos referem-se a Brasil. Os avisos são distribuídos via Brazil PNCP & PNCP Rio Grande do Sul. Publicação mais recente: 8 de junho de 2026.
Perguntas frequentes sobre esta licitação
Qual o tipo de contrato?
Trata-se de um contrato de Obras no setor Construção e obras civis. A classificação ajuda licitantes a confirmar se a oportunidade se alinha com suas qualificações.
Qual é o valor estimado do contrato?
O valor estimado do contrato é Up to R$124,293. As propostas devem ser coerentes com esta faixa e incluir tributos locais e custos de execução.
Onde o contrato será executado?
O contrato será executado em Brasil. Licitantes estrangeiros devem verificar exigências locais de registro, tributação e presença antes do envio.
Como apresentar uma proposta?
Acesse PNCP Rio Grande do Sul para consultar o aviso completo, os documentos exigidos e as instruções de envio.
Esta licitação ainda está aberta?
Não — o órgão contratante já selecionou o adjudicatário. O registro é mantido para transparência e inteligência de mercado.
Quem é o órgão contratante?
Este aviso foi emitido por MUNICIPIO DE PONTAO em Brasil. O órgão contratante avalia as propostas, adjudica o contrato e supervisiona a execução.
Encontre licitações similares automaticamente
Configure alertas e filtros sob medida — nunca mais perca uma oportunidade relevante.
Setores e categorias
Dados principais
Órgão contratante
Empresas que venceram contratos similares
Empresas adjudicatárias em Construção e obras civis em Brazil