Construction of approximately 90 bus stops in Grand Abidjan

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DES AFFAIRES MARITIMES AUTORITÉ DE LA MOBILITÉ URBAINE DANS LE GRAND ABIDJAN (AMUGA) PROJET ABIDJAN INTERMODALITÉ (AIM) Financement : Agence Française de Développement (AFD) – Convention n° CCI 1912 01 A AVIS DE PRÉQUALIFICATION N° S 149 / 2026 Appel d’offres international Réalisation des travaux de construction d’environ 90 points d’arrêts dans le Grand Abidjan 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a reçu un financement de l’Agence Française de Développement (AFD) destiné à couvrir le coût du Projet Abidjan Intermodalité, et entend affecter une partie de la composante 2 de ce financement, soit quatre (04) millions d’euros, aux paiements relatifs au marché de réalisation des travaux de construction d’environ 90 points d’arrêts dans le Grand Abidjan. 2. L’Autorité de la Mobilité Urbaine dans le Grand Abidjan (AMUGA), Maître d’Ouvrage Délégué, invite les entreprises et groupements d’entreprises spécialisés, justifiant d’une expérience avérée en travaux de génie civil, à présenter leur candidature en vue de leur préqualification pour l’exécution desdits travaux. 3. ÉTENDUE DES TRAVAUX Les travaux portent sur l’aménagement, la sécurisation et l’équipement de points d’arrêts sur voies urbaines et périurbaines du Grand Abidjan, et comprennent notamment : – les travaux topographiques et d’implantation ; – les travaux de terrassements généraux ; – les travaux de voiries et réseaux divers (VRD) ; – l’aménagement de voies pour piétons ; – le raccordement aux réseaux et services publics (eau potable, électricité, télécommunications) ; – la réhabilitation et la modernisation du drainage ; – la signalisation horizontale et verticale ; – les essais, la réception et la mise en service. Les sites concernés sont répartis dans les communes et localités du Grand Abidjan, notamment : Yopougon, Attécoubé, Songon, Dabou, Jacqueville, Abobo, Adjamé, Anyama, Cocody, Bingerville, Port-Bouët, Grand-Bassam, Bonoua, Azaguié et Alépé. 4. ALLOTISSEMENT ET DÉLAI D’EXÉCUTION Le marché fera l’objet de plusieurs lots, dont la consistance sera précisée aux soumissionnaires au stade de l’appel d’offres. Le délai d’exécution des travaux est de seize (16) mois par lot. 5. CONSULTATION ET RETRAIT DU DOSSIER DE PRÉQUALIFICATION Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples renseignements et consulter le Dossier de Préqualification en ligne, sur la plateforme dédiée du Système Intégré de Gestion des Opérations de Marchés Publics (SIGOMAP). Un jeu complet du Dossier de Préqualification, rédigé en langue française, peut être retiré gratuitement sur ladite plateforme, sur demande écrite adressée aux adresses électroniques ci-après, ou par retrait physique auprès de l’Unité de Gestion du Projet Abidjan Intermodalité : Projet Abidjan Intermodalité (AIM) – Cocody II Plateaux Vallons, Rue des Jardins, derrière la pharmacie Saint-Gil, Rue J4, Villa n° 155, Abidjan – Côte d’Ivoire. Courriel : [email protected] , avec copie à [email protected] – Téléphone : (00225) 05 84 26 19 44, les jours ouvrables (du lundi au vendredi) de 08 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, heure locale. En cas de transmission du dossier par courrier rapide ou par tout autre moyen choisi par le candidat, les frais d’expédition sont à sa charge et l’UGP-AIM ne saurait être tenue responsable en cas de non-réception. 6. DEMANDES D’ÉCLAIRCISSEMENTS Toute demande d’éclaircissement doit être formulée par écrit, en ligne sur l’espace virtuel SIGOMAP dédié à cet effet, et parvenir au Maître d’Ouvrage au plus tard quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des candidatures. 7. DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE Les dossiers de candidature doivent être déposés en ligne, en version copiable, sur l’espace virtuel SIGOMAP dédié à cet effet, et porter clairement la mention : « Candidature de préqualification pour la réalisation des travaux de construction d’environ 90 points d’arrêts dans le Grand Abidjan » Date limite de dépôt : le 26/10/2026 à 09 heures 30 minutes, Temps Universel, délai de rigueur. Le dépôt physique des plis n’est pas autorisé. Les dossiers parvenus hors délai ne seront pas pris en considération. 8. OUVERTURE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE Les dossiers de candidature seront ouverts en ligne, sur la plateforme SIGOMAP, en présence des représentants des candidats qui souhaitent y assister, le 26/10/2026 à 10 heures 00 minute, Temps Universel, dans la salle de réunion du Projet Abidjan Intermodalité, sise à Cocody II Plateaux les Vallons, Rue des Jardins, derrière la pharmacie Saint-Gil, Rue J4, Villa n° 155. 9. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES – Seuls sont admis à participer les candidats à jour de la redevance de régulation ; le quitus de non-redevance délivré par l’ARCOP en fait foi. – Le marché issu de la présente procédure sera soumis aux formalités de timbres, d’enregistrement et de redevance de régulation (0,5 % du montant hors taxes du marché), aux frais d